В соответствии с разделом 2 Устава муниципального казенного учреждения «Управление строительства и капитального ремонта г. Артема», цели, предмет и виды деятельности Учреждения:
2.1. Целью и предметом деятельности Учреждения является осуществление комплекса мер, направленных на:
2.1.1. Обеспечение обследования, содержания и эксплуатации зданий, сооружений и электрических сетей, находящихся в казне Артемовского городского округа.
2.1.2. Организацию ремонтно-строительных, монтажных работ, а в необходимых случаях – капитального строительства, в том числе в порядке долевого участия в интересах Учредителя,
2.1.3. Техническое сопровождение строящихся, модернизируемых либо требующих капитального ремонта за счет средств местного бюджета объектов капитального строительства.
2.1.4. Контроль качества строительных работ.
2.1.5. Техническое обоснование (включая инженерные изыскания и проектирование) участия Артемовского городского округа в реализации федеральных и региональных целевых программ.
2.2. Для достижения указанных целей Учреждение осуществляет виды деятельности и выполняемые в их составе работы (услуги):
2.2.1. Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика:
а) осуществление функций технического заказчика, уполномоченного заключать контракты о выполнении инженерных изысканий, о подготовке проектной документации, о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, подготовка задания на выполнение указанных видов работ, предоставление лицам, выполняющим инженерные изыскания и (или) осуществляющим подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, материалов и документов, необходимых для выполнения указанных видов работ, утверждение проектной документации, подписание документов, необходимых для получения разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию, осуществление иных функций, предусмотренных законодательством в области градостроительной деятельности;
б) подготовка ведомостей объемов работ, разработка сметных расчетов, определяющих стоимость работ на объектах муниципальной собственности Артемовского городского округа, в целях обоснования начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным подрядчиком;
в) осуществление описания объекта закупки в соответствии с правилами, установленными действующим законодательством;
г) проведение строительного контроля в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства муниципальной собственности Артемовского городского округа в целях проверки соответствия выполняемых работ условиям контрактов, проектной документации, требованиям технических регламентов, результатам инженерных изысканий, требованиям градостроительного плана земельного участка;
д) осуществление организации выполнения проектно-изыскательских работ, проектирования для строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов муниципальной собственности, находящихся на территории Артемовского городского округа;
е) осуществление контроля за исполнением подрядчиками условий контрактов при выполнении ремонта на объектах социальной сферы и иных объектах Артемовского городского округа, в том числе:
контроль за соблюдением сроков выполнения работ, определенных контрактами, в том числе календарными графиками производства работ;
контроль за качеством и соответствием условиям контракта применяемых материалов, изделий и конструкций;
проверка наличия документов, удостоверяющих качество используемых при строительстве материалов, изделий, конструкций (паспортов, сертификатов, результатов лабораторных испытаний и др.);
контроль за своевременным устранением выявленных дефектов, недоделок;
промежуточная приемка этапов выполненных работ с составлением актов освидетельствования скрытых работ при необходимости;
проверка соответствия фактически выполненных объемов работ сметным расчетам, участие в приемке выполненных работ;
ж) выполнение подготовки материалов и осуществление претензионно-исковой работы от имени заказчика (Учредителя);
з) осуществление подготовки и направление подрядчику (исполнителю) подписанное должностным лицом заказчика (Учредителя) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) в случае просрочки исполнения подрядчиком (исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком (исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом;
и) совершение иные действий в случае нарушения подрядчиком (исполнителем) условий контракта;
к) выступление в качестве истца и ответчика при ведении дел в судах в случаях, когда Учреждение:
выступало в качестве заказчика по муниципальным контрактам;
проводило строительный контроль в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства муниципальной собственности Артемовского городского округа в целях проверки соответствия выполняемых работ условиям контрактов, проектной документации, требованиям технических регламентов, результатам инженерных изысканий, требованиям градостроительного плана земельного участка;
осуществляло организацию работ по текущему обслуживанию, наладке, ремонту, реконструкции, строительству, проектированию и монтажу электрических сетей;
осуществляло организацию комплексного обследования технического состояния объектов муниципальной собственности, находящихся в казне Артемовского городского округа;
осуществляло организацию выполнения проектно-изыскательских работ, проектирования для строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов муниципальной собственности, находящихся на территории Артемовского городского округа;
осуществляло контроль за исполнением подрядчиками условий контрактов при выполнении ремонта на объектах социальной сферы и иных объектах Артемовского городского округа;
выполняло подготовку материалов и осуществляло претензионно-исковую работу как от своего имени, так и от имени заказчика (Учредителя);
а также в иных случаях по заданию заказчика (Учредителя);
л) осуществление иных функции (работы) по заданиям Учредителя.
2.2.2. Деятельность по техническому контролю, испытаниям и анализу прочая:
а) организация комплексного обследования технического состояния объектов муниципальной собственности, находящихся в казне Артемовского городского округа (в том числе в оперативном управлении, в хозяйственном ведении, аренде).
2.2.3. Деятельность по управлению эксплуатацией нежилого фонда за вознаграждение или на договорной основе:
а) организация работ по текущему обслуживанию, наладке, ремонту, реконструкции, строительству, проектированию и монтажу электрических сетей.
2.3. В случаях осуществления видов деятельности, подлежащих лицензированию, Учреждение в обязательном порядке получает лицензию или иной заменяющий её документ в уполномоченном государственном органе.